下面是小编为大家整理的2023年度最新瓦工分包合同,土建工程瓦工承包合同(7篇),供大家参考。
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
乙 方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有木工作业承包给乙方,特定如下合同:
一、承包方法:
1 承包形式:单包工
2 工作量:地面铺贴20元每平方,房间地脚线4元每米,卫生间墙、地面22元每平方,楼梯踏步32元每平方,踏步脚线9元每米,一楼大厅墙面(600*1200mm)32元每平方, 楼梯间墙面(400*800mm)25元每平方
二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、文明卫生
1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服
从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
六、罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
八、保修:验收合格,双方签字之日起,保修一年。
九、付款方式
按工程进度付款。
工程完工,验收合格,一个月内付清95%工程款,余款在保修期一年后付清尾款5%。
十、此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期:年月日
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
现甲方把曲阜栖庭水岸居住区g区g-2和g-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方,经双方友好协商,以便有利于本工程施工的方针,特签订本协议书,以明确甲乙双方的权利和义务,望双方共同遵守。
一、承包范围:自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土,内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。
二、质量标准:执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程,按现行施工质量验收规范检查,分项必须合格,不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行,因本分项出现的质量问题,建设单位及监理单位下发罚款单,甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收,如因乙方施工质量原因而出现复验情况,由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面:现浇板及楼梯砼表面应平整、密实,不能露石子,要用木槎板槎出细毛,观感要好,要做好成品保护,对其它工种人员故意破坏成品的,指认给甲方管理人员,指认一次,甲方奖励10元,如果砼表面出现脚窝等人为破坏,而又不能指认出责任人,则罚乙方20元/每处,乙方并负责修整好。平整度误差超过±1cm每米罚款5元,正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次,每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50~500元。现浇构件如
三、承包价格及计算方式:(1)g-2号楼建筑面积按标准层七层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。(2)g-5号楼建筑面积按标准层八层计算,阁楼按实际面积计算,26元/㎡计算。
四、进度要求:该工程开工日期为 年 月 日,g-2、g-5号楼主体同时施工,每层按 七天计算 。完工日期:
年 月 日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内,不再顺延工期,如拖延以上要求的节点工期,甲方有权视情节轻重,扣罚乙方工程款的3%——5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求,甲方可以单方面中止合同,并扣除乙方所施工工程款的30%——50%,乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同,甲方有权不予结算,乙方损失自负。
五、付款方式:每层完毕后付款该层人工费的85%。,余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可,方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。
六、工程进度的管理及规章制度:乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象,如果对其它工种造成窝工,要对被窝工方支付窝工费,按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工,同样支付给乙方窝工费。
乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度,并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训,为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业,未经同意,擅自冒险作业,一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物,严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护,杜绝安全事故,对在施工中发生的一切病伤和事故,由乙方负责。进入施工现场
七、安全施工与工伤事故:乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底,遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系,与本协议的甲方无劳务关系,本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故,3000元以下(县级医院发票)乙方自理,3000元以上,甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理,如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。
八、现场文明施工:各自的施工现场每日应清理干净、整洁,堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点,严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电,严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净,做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理,所发生的费用由乙方承担,在拨付工程款时扣除。
九、机具管理:乙方所使用的大小机具每日应清理干净,堆放整齐,否则视情况轻重,甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具,在完工后应如数交还,不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理,发现带故障运行者,甲方有权罚款。
十、其它:
1、甲乙双方如出现争议,应本着协商解决的态度,如不能协商解决,要在被起诉方身份证所在地法院起诉。
2、如甲方使用乙方人工,按 元/工日计算,工地指派的承包范围之外的工作必须要做,不能借故推托。
3、甲方所用乙方计时工,每周核对一次,甲、乙双方签字认可。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:xxxx淮南市东湖置业通和西城公馆项目部(以下简称甲方) 乙方:
经甲乙双方共同协商,甲方将通和西城公馆二期26#、27#楼瓦工分项工程交给乙方负责施工,为了明确双方责任,现达成以下协议:
1、工程范围:设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作,包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部(除防水层)、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温(含外墙糙底)及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等;
搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作,并负责为各班组提供生产服务(如需要培训,培训费由甲方支付)。
2、承包方式:按建设工程计算规则计算建筑面积,/㎡,甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊;
其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理,甲方只提供移动箱。
3、质量进度:乙方在施工中要按相应规范施工,质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。乙方必须满足甲方进度要求,如乙方人员不到位,质量达不到要求等原因造成的工期延误的,甲方有权安排其他班组人员介入施工,所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。造成重大影响的,按每天500元给予罚款。如乙方原因
中途退场的,按乙方所完成的工作量的50%给予结算,所造成的经济损失由乙方自行承担(另混凝土屋面及外墙出现渗水现象,一切后果由乙方承担)。
4、安全、文明:乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。乙方应对班组操作人员安全负全部责任,进场前应对班组人员进行安全生产教育,按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工,做到安全无事故,进入现场必须佩戴安全帽,否则乙方必须承担相应的经济处罚。乙方要做到文明施工,做到材料对方整齐,工完、场清、料尽。如在施工现场打架闹事,一律罚款500~5000元。应严格遵守施工安全操作规程,工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。严禁私自接电线,严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。
5、为了确保施工人员自身利益,乙方所有人员进入工地前,乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名,提供相关人员身份证复印件及一寸照片一张,以便甲方办理工伤保险,施工期间人员如有增减,乙方需及时重新上报以上资料,乙方没有及时提供上述材料的施工人员,甲方一律不予以认可在甲方工程施工,所有责任由乙方负责。
6、付款方式:工程款按建设方结点付50%,竣工验收合格后付到95%,余款作为保修金一年内付清。
7、甲方支付给乙方进度款为民工工资,乙方必须及时发放给工人,并提供本人签字的工资表;
如挪用其他事宜,甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。
8、其他要求:a、搅拌机专人操作,对机械进行维修、清洗。否则甲方有权安排人员替换,费用由乙方承担;
b、禁止乙方转包工程,否则甲方将终止合同,所有损失由乙方承担;
c、乙方班组长必须常驻工地,并保持通讯畅通,违者每次罚款300元。
9、合同纠纷处理:
(一)甲乙双方协商处理
(二)劳动部门仲裁
(三)当地人民法院起诉
10、施工过程中登记在册人员如发生工伤(未登记人员,甲方不予认可)费用在1000元以内乙方自理,超出的资金各承担50%,甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任,处理工伤纠纷时,甲乙双方应尽到各自的义务,承担各自的责任,不得推诿退让。
11、本合同一式二份,甲方双方各执一份,签字后生效,至竣工后工程款付清终止,合同期内的各种风险(材料、人工、季节、各类验收、外部环境等)自信承担,不得以任何理由变更本合同,如单方毁约,另一方可以保留起诉的权利,所造成的一切损失由毁约方承担。
甲方签字:
乙方签字:
电 话:
电 话:
日 期:
日 期:
发包方:(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务,保证工程质量和安全,双方本着平等、自愿的原则,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼。
2、工程工期:215年 10 月 15 日至20xx年 6 月 1 日。
二、工程承包方式、包含内容及价款
(一)、工程承包形式:采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏
(二)、承包内容及承包单价
1、基础工程:基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械配合);
2、混凝土工程:①甲方负责供应商品砼至施工现场,乙方接管及加固,甲方派人技术指导,乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护,现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地,混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等,配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;
3、砌体工程:建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用;强制式搅拌机由甲方供应,乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;
4、装饰工程:图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;
5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;
6、甲方只负责提供施工所需原材料,供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点),乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等
7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);
8、承包单价为综合包工单价,此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格,乙方不得以任何理由要求甲方索赔。
9、承包单价为 元/m2,竣工结算建筑面积计算以《 gb/t 50353-20xx 》规范为准。
三、质量要求
1、乙方必须按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收,质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求,按项目部制定的标准对乙方进行处罚。如因乙方原因达不到要求标准,甲方有权另找施工人员,并双倍扣除其所需费用。
2、乙方在施工中造成的不合格产品,甲方有权拒付工程款,有权要求乙方返工,并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失(误工费、材料费及其他损失费等),并对乙方处以返工总价值2-5倍的罚款。
四、甲乙双方责任
1、甲方必须保证材料及时运到工地。
2、甲方对工程质量进行监督,有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改,并对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须严格按要求施工,注意节约材料、合理用料,不准浪费材料,如发现有浪费现象则承担所浪费材料价值2倍以上的损失费。
4、在施工过程中,乙方必需保证施工所需要的人员满足施工要求,无条件服从项目部管理人员的安排。
5、乙方在施工过程中,若达不到甲方要求,甲方有权解除合同,并按照已完成工程量的70%结算工程款,其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同,其结算方式及付款方式同本条。
6、认真做好工完场清,不得出现浪费材料的现象,若发现材料浪费现场,根据浪费的多少进行不低于500.00元的罚款,并双倍赔偿所浪费的材料款。
五、安全管理
1、乙方对质量、安全负责,必须熟悉质量、工艺的规范和标准,懂得安全知识,对操作工人进行安全技术交底。严格执行机械安全技术操作规程,杜绝违规指挥,作业前应对本次作业所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,消除安全隐患,发生安全事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行承担。
2、进场后一切听从甲方安排,严格遵守《中华人民共和国治安管理条例》及工地的规章制度之规定。不许打架闹事,不许酒后上岗,违者罚款;严重的送到公安机关处理。
3、维持良好的社会秩序,严禁偷盗,如发生进行严处,偷一罚十。
4、不得损坏甲方财产,如损坏,照价赔偿。
5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗,每天上班前在门卫处登记打卡,如有遗漏造成不良后果,甲方概不负责。
六、工期要求
1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划,双方签字认可,每个节点必须在双方认可的工期内完成,逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。
七、付款方式
根据工程进度,验收合格,分段付款,主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%,竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%,余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%,下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必须向甲方提供员工工资表。
八、违约责任
合同一旦签订,双方必须遵守,一方如有违约,要承担相应的一切损失和法律责任,并承担支付违约金壹万元(小写:¥10000.00元)。
九、其他未尽事宜,双方协商解决,作为本合同的补充条文。
十、本合同一式两份,承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效,工程竣工付款完毕后合同终止。
发 包 方:
承 包 方:
代表签字:
代表签字:
联系电话:
联系电话:
年 月 日
甲 方:
乙 方:
经双方协商,甲方将本工程屋面瓦铺贴分项工程委托给乙方施工,为明确双方在施工过程中的权利和义务,本着平等、互利、友好、合作保质高效的原则,特签订本合同条款,希共同遵守:
一、 工程名称:腾冲县公安消防大队和顺消防中队营房建设项目
二、 工程地址:和顺牌坊外100米
三、 承包方式:单包工、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式。
四、 工程范围与内容:包括所有屋面瓦工程。
五、 工期:按项目部施工管理人员安排的施工进度为准,最长时间为15日, 乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,保证以工程进度同步,不影响其它工种作业。
六、工程质量:按照国家现行规范施工,并达到屋面瓦验收标准合格等级。
七、承包单价:按图纸屋面斜面面积每平方米承包综合单价为 伍拾(50.00 ) 元整,包括屋面瓦铺设、挤塑板铺设、边角水泥修补、卫生清理。此单价已含安全生产费。
八、工程款支付
全部斜屋面瓦铺设完毕,打扫干净,经监理、甲方验收合格之日起7日内,付清该单项工程款的90%,余款待竣工验收后一个月内付清。
八、双方责任
甲方责任:
1、 提供施工图纸一份,保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。
2、 乙方工人住宿安排由甲方指定地点乙方自行搭设住宿。
乙方责任:
1、 乙方在施工中使用材料应合理搭配施工,如若材料损耗率超出5%,超出部分的材料损耗由乙方负责,在乙方进度款中扣除。
2、必须严格按照施工图及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守工地的有关规章制度,佩戴安全帽方可进入工地,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业。
3、施工过程中的一切施工机械,费用均已包含在综合人工单价中。
4、 乙方在签订承包相关工作量范围内不得转包他人,工期如未能按照甲方要求进度完成,除延误工期累计以每天按5000元罚款外,且甲方有权增派人员参与施工,其工资单价根据赶工方要求,每工每天不少于 300 元,在乙方工程款中扣除。
5、 乙方在施工过程中无能力承担相关工作量或甲方不信任及发现转包工程时,甲方有权勒令乙方退场且追回已支付的本工程款。完成工程能达到工程质量验收标准,按照合同单价的已完成工作量的80%进行支付。甲方认为不能达到质量要求的包工部分,不予结算,并在甲方通知合理日期内无条件撤离工地,以此发生的费用和责任由乙方负责。
6、 乙方有责任、有义务与其他班组之间的密切配合,文明施工。
7、 工人在施工期间,发生的相关事故或意外,乙方全权负责。
8、 进场所有人员需要提供身份证及相关证件。
9、 遵纪守法,执行公司、工地有关规章制度,服从甲方管理。
10、 在生活区内必须服从工地生活区管理制度,生活区卫生定期清理。严禁乙方工人在工地内或生活区域喝酒、赌博、打架、闹事,如有发生,当事双方处以500至5000元罚款,情节严重者报公安机关处理。
11、 严禁乙方工人在施工场地及生活区域私拉电线、插座,禁止用电炉、不关水龙头,或随地大小便,一次罚款200元,发生事故时,追究经济和法律责任。
12、 严禁工人在生活区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工。
13、 杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,对当事人班组处以5000元以上罚款,情节严重者报公安机关处理,一切后果由该班组负责。
第九条 违约责任
1、除本合同另有约定外,若任何一方不履行本合同约定的其他义务,违反方应按本合同约定的工程款总额的20%向守约方支付违约金,并且守约方有权随时单方终止本合同,若给守约方造成的经济损失超过约定的违约金额,超过部分违约方仍应承担赔偿责任。
2、甲方有权直接从工程进度款中扣除乙方应向甲方支付的罚款、赔偿和违约金。
第十条 其他
1、甲乙双方在履行本合同过程中所产生的争议,由双方通过协商解决。
2、本合同如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字之日起生效,工程竣工验收合格,甲方付清全部工程款后自动终止失效。
4、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、工程工期:
采取包清工方式,即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。
本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼,(防水层找平层保护层)的泥工施工任务,具体包括(但不限于)以下内容:
(1)基坑清土、基底土方修平;
基坑抽水;
(2)砼就位、浇筑(自拌砼制作)、养护,泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固;
钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边;
(3)砖墙(砌块墙)材料就位、砌筑;
砖胎模的砌筑、抹灰;
预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作(包括砂过筛)、内墙砌筑脚手架搭拆等;
(4)模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。
(5)临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污接通市政管线、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。
(6)乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、安全帽、手套、雨具等机具;
劳保用品、安全帽等所有机具用品由甲方统一配置,费用由乙方承担。
(7)场内地面楼层的 砼、砌块、砂浆 等本工程所有材料的水平和垂直运输保管、堆集;
完工后对周转材料的修整、清理,按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方清点验收,填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。
(8)生产性临时设施的搭设、拆除;
场地垃圾清理,已完工程的保护;
配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作;
(9)有关的零星用工,承包范围内无点工。如发生承包范围外的点工,按小工100元/工日,大工150元/日结算。
1、承包单价:
元/ m3 。(建筑面积按现行定额计算规则按实计算)
上述合同单价一次性包干,该单价已包含人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、利润、各种涨价风险、窝工费、不可预见费、税金等完成本工程所需要的所有一切费用。
2、合同总价 元。
按本合同规定的条款按实结算,由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程进行返工,或设计变更、现场签证增加费用超过总合同价款 按实计算 以上部分费用或每份变更单增加费用以上部分费用甲方予以调整;
对设计变更或现场签证减少费用的,甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时,结算中扣除。
双方约定从合同价款中拿出3% 作为工期、质量、安全、文明、配合等考核费用。如果乙方发生质量、工期、安全、文明、配合达不到合同要求,则扣除上表中相关单价,扣减本考核费用并不影响在乙方发生工期延期、质量事故和安全质量事故时应承担的违约责任和赔偿责任。
3、结算程序:
(1)工程完工验收后,乙方向项目部提交结算资料:结算书、工程量计算表;
安全施工,文明施工、工期评审合格证;
加工材料的领料单、退库单;
变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;
(2)项目部初审,项目负责人签字;
(3)公司经营部复审,填写工程款结算单;
(4)主管领导签字生效;
(5)工程款结算单送交财务部。
注:无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用,无退库单的按领用单数量视为全部领用,按此进行限额领料核算;
无质量鉴定、安全施工,文明施工、工期评审合格证的扣除该项价格。
1、经甲乙双方共同协商,本工程每月按1000元/人﹒月支付生活费,工程款年底付至已完工程的90%。
2、在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款数额。
1、甲方根据工程进度将工程用的主材和周转材料按用料计划及时供应到施工现场,由乙方根据规定提前半月提出用料计划,并对材料申供量不准确造成的窝工、影响工期和材料计划富余浪费等有关损失,由乙方承担。
2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价两倍以上的罚款并在乙方的工程结算中直接扣除。
3、限额用料:
(1)材料领用必须填写领料单,材料多余可以退库,不能使用的按废料回收不计入退库数量。
商品砼、砌体材料、砂石、水泥 等甲供材料到场后,供货数量由乙方负责人(或代表)同甲方人员一起验收并签字。对不合格产品乙方有权拒绝领用,不得用于本工程,一经使用的材料视为合格,乙方对此负责。
(2)甲方对乙方承包的工程实行限额用料,砼和砌体等根据图纸,联系单按实计算分析,商品混凝土如超过1%的损耗率,砌体块超过按配比的损耗率,砂石超过按配比的损耗率,水泥超过按配比的损耗率,由乙方赔偿。(限额用料的种类和数量根据项目不同另行确定。)超用部分材料由乙方承担,节约部分材料,甲方按节约额的奖给乙方。
1、质量目标:确保本工程的施工质量达到100%标准。
2、乙方必须配有专职质量员 ,负责施工过程中工程质量的检查和验收,甲方在施工过程中发现的质量问题,乙方专职质量员必须立即组织整改并将结果及时上报。
3、分项验收工程:各分项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收;
经自
检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,发生的费用自行承担,合同工期不予顺延。两次验收不合格,给予乙方一次性罚款 元。
4、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求;
正确使用振捣机械;
确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚款 元;
由于乙方原因砌体面平整度达不到要求造成粉刷超厚,其损失由乙方承担。
5、乙方必须按图纸设计要求进行施工,认真组织作业人员学习施工规范和技术交底,确保工程质量,文明施工和安全生产。
6、各施工班组在各工序施工前必须认真学习技术交底,熟悉图纸和掌握施工规范和验收标准。图纸服从强标,因图纸没有明确,而强标规定的所造成返工现象的,由班组自行承担,具备了解施工方法和步骤后再下手操作对质量好坏实行奖优罚劣,对完成质量较好的职工班组,项目部给予适当奖励;
对于质量不合格自行返工处理外,还要赔偿返工造成浪费的材料费并给予适当罚款,以示警告,其损失数额由现场管理人员估测,填写罚款单签字认可,随借支扣除。
7、乙方应认真贯彻和实施《班组长质量职责》和《操作工质量职责》。
1、乙方承诺:工程的施工工期完全配合和满足甲方编排的进度计划,对甲方作出的工期计划调整无条件响应,按甲方的工期计划组织施工生产,参加甲方组织的生产例会,接受甲方及监理对进度的督促、检查。
2、在农忙及节假日期间,乙方应服从甲方的统一的时间安排,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的节点工期;
若节点工期不能保证,则每延迟一天罚款 元,在支付乙方的进度款时,直接扣除。
3、对于未按月计划与旬计划完成生产任务计划的(包括安全方面、质量方面),将扣除上月借支款的10%作为罚款。
1、进场前的所有人员必须先登记有效身份证,要求提供身份证原件(或复印件),一寸同底照片4张和外出务工流动人口婚育证明(外地)(对不执行或延期执行的扣当月10%-20%的工程款)。
2、必须经项目部进行三级教育,签订安全协议,办理胸卡,方可上岗。
3、进场后必须遵守建筑行业有关规定,劳动纪律和有关安全生产条例,同时要求进入施工现场必须戴好安全帽,否则不准上岗作业。违者给予罚款,情节严重者责令退场。若发现未戴好安全帽每人罚款50元/次,未按要求正确佩戴每人罚款10元/次,若未戴胸卡进入施工现场,除责令佩戴好,并处于每人罚款20元/次。
4、乙方必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针以及“安全生产操作规程”的规定,严禁违章作业。
5、除因安全外设施防护不到位,脚手架、井架、塔机不牢固倒塌等原因外,所造成的一切安全事故,责任由乙方自负。
6、杜绝任何人在施工现场、宿舍内乱拉、乱接电缆、电线等;
不准随意移动或破坏电器设备和拆除安全防护设施等;
若发现使用电炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器除没收外并处于50-200元罚款。
7、所有作业人员在现场必须服从安全管理,违者给予100-1000元罚款(如打架闹事、酒后上岗、不戴安全帽、不佩戴胸卡、光身和穿拖鞋等等),严禁内脚手架与外脚手架相连,严禁私拆安全设施,特别是影响作业的脚手架连墙件等,必须向安全员汇报,由安全员处理,否则将给予以重罚。
8、对于现场双方打架闹事的班组人员、参与谋划、帮手一律处1000-5000元罚款,对造成的人员伤、残、亡均由班组长自行处理,并承担一切经济赔偿和责任,情节严重者移交公安机关处理。
9、提倡抓生产、讲安全,提高每位职工的安全意识,做到发现有违章、有隐患现象或有损企业形象的行为均应及时向管理人员反映,确保在施工过程中无安全事故发生,对举报者给予1000元/次奖励,项目部开会时班组长必须参加,否则罚款1000元/次。
10、乙方人员如因违章造成安全事故,一次性处理费用五万元一下由乙方负责,一次性事故处理超过五万元,由甲方承担50%,乙方承担50%。
1、乙方必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须遵守本公司和项目部的各项规章制度。同时要积极配合其他班组工作,相互协调,搞好团结,维护甲方利益和做好产品保护等工作。
2、班组长应经常召开会议,提高每位职员的质量意识和安全意识,同时要求职工爱惜工地所用物资(如一块砖、一根铁钉、一节木料、一滴水);
做到小材大用、劣材优用、废物利用,确保工完、料尽、场地清。
甲方(签字):____ _____
联系电话:_________
日
乙方(签字):____ _____丙方(签字):______ ___ 联系电话:______ ___ 联系电话:______ ___ 日日
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商达成以下协议:乙方负责更换时代花园小区屋面瓦。
工程地点:单县时代花园小区
更换范围:时代花园小区所有楼号屋面损坏的水泥瓦 承包方式:乙方包工包料 每块12元(按实际更换瓦块数进行结算)
质量要求:达到屋面工程质量验收规范要求的标准。要求屋面瓦平整,坡度合适、无有空鼓现象。
工程款支付:建设单位、监理验收合格后支付总工程款的70%,竣工验收合格后付25%,余5%为质保金。
甲方责任:
1、 提供材料堆放场地。
2、 提供施工用水、电等
3、 按合同约定拨付工程款。
4、 对于施工现场提供必要的技术指导、监管工程质量、进度、安全。
乙方责任:
1、 乙方负责提供安全用具、如安全帽、安全带等。乙方施工需要按照甲方提供的技术交底进行施工。乙方的施工工艺必须达到工程质量验收规范的要求,确保工程质量。
2、 乙方的施工工期必须按照甲方的要求进行,如因乙方原因造成工期延误后果由乙方承担全部责任。
3、 乙方必须保证施工人员的安全,不许酒后施工,否则出现人身事故乙方承担全部责任,与甲方无关。
4、 乙方负责清运因更换屋面瓦所造成的建筑垃圾至甲方指定地点,不得乱抛乱扔造成他人伤亡。
5、 乙方负责提供所有工程款的完税发票。
其它未尽事宜按友好协商的原则双方协商解决。本合同一式两份,自签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
扩展阅读文章
推荐阅读文章
老骥秘书网 https://www.round-online.com
Copyright © 2002-2018 . 老骥秘书网 版权所有